Взыскание с застройщика за недостатки и нарушение сроков

Взыскание с застройщика за недостатки и нарушение сроков в Новосибирске

Взыскание с застройщика за недостатки и нарушение сроков одобрил Ленинский районный суд в Новосибирске

Причина обращения в суд: строительство дома (ИЖС) выполнено с недостатками и нарушением срока

Судебный представитель: Маркелов Максим Владимирович

Решение суда: в пользу истца.

Аннотация: представляя интересы истца – решением суда Ленинского районного суда г. Новосибирска от 17.10.2024 взыскано с ответчика неустойка в размере 311 610,50 руб., компенсация морального вреда в размере 20 000 руб., штраф в размере 165 805,25 руб., судебные расхода по оплате услуг представителя в размере 30 000 руб., государственная пошлина в размере 6616,11 руб. Всего 534 031,86 руб.

По договору строительного подряда ответчик обязался произвести строительство индивидуального жилого дома. Работы были выполнены с недостатками. Кроме того, выполнение работ выполнено с нарушением сроков, установленных договором. На претензию заказчика устранить недостатки и выплатить неустойку подрядчик ответил отказом. В ходе судебного разбирательства застройщик добровольно устранил недостатки в связи с чем от этих требований представитель истца отказался, настаивал на взыскании неустойки за нарушение сроков строительства. Решением суда требования истца были удовлетворены. В дальнейшем подрядчик обжаловал решение суда, которое оставили без изменения.